防水公司简介docx

  发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：天发防水装部分的质量不负责。

  2、由乙方供应的材料、设备，乙方应在材料运交施工现场前通知甲方，并接受甲方的检验，若检验与预算书中供应的材料品牌、质地不全都，必需无条件更换。 第七条：工期延误

  1、对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延； （1）工程量变化及设计变更； （2）甲方同意工期延误的其它状况；

  2、因甲方未按商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方担当，乙方工期顺延；因甲方不准时验收，乙方工期顺延。

  4、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费由乙方担当，工期不顺延。 第八条：质量标准

  1、按预算要求的材料和双方认可的施工图纸做施工，并参照中国建筑出版社出版的《建筑装饰质量管理》（其次版）的质量标准进行实施工程和验收；乙方特级施工队应达到优良标准，一级施工队应达到合格标准。

  2、双方对工程质量发生争议，由建委装饰办对工程质量予以认证。经认证工程质量不符合合同商定的标准，认证过程中支出的相关联的费用由乙方担当；经认证工程质量符合合同商定的标准，认证过程中支出的相应费用由甲方担当。 第九条：工程验收和保修

  1、双方商定在施工全套工艺流程中分下列几个阶段对工程质量进行验收 （1）隐藏工程（水路、电路改造）； （2）结构工程； （3）饰面工程；

  3、工程竣工后，乙方应通知甲方对整体工程验收，甲方应自接到验收通知后3天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

  5、本工程自验收合格双方签字之日起，免费保修期为二年，验收合格签字后，由乙方签发一张工程保修卡给甲方。在保修期内，如消失装饰技术质量上的问题，乙方在接到甲方通知24小时之内赶到现场，在规定时间内修理好。若未按时修理，则乙方向甲方赔付50元每天的延误费；若是房屋土建质量上的问题，甲方自已选购的材料的质量上的问题或人为损坏，如需乙方修理，甲方应另付工程费用。

  6、在免费保修期范围内，因乙方修理不准时给甲方造成的直接损失，由乙方赔

  7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关联的资料送交甲方，双方应填写工程结算单并签字。 第十条：工程款支付方式

  1、在本合同签订之日，甲方应在当日向乙方支付全部工程款项的65%，即人民币 （￥ ）；在 年 月 日，在乙方已完成吊顶造型、家具结构、门窗结构，（厨房卫生间吊顶除外）欲进行饰面时，再向乙方支付全部款项的30%；余款5%在双方验收合格签字的当日付清。

  2、甲方向乙方所支付的款项，只能交给乙方的财务代表 两人，并由乙方出具财务收据，若甲方将资金交给其他人造成的损失由甲方负责。 第十一条：违约责任

  1、合同双方当事人中任一方因未履行合同商定或违反国家法律、法规及有关政策规定受到罚款或给对方造成损失的，由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

  2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成的损失由甲方担当。

  3、因一方缘由，造成合同无法连续履行的，该方应准时通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  4、甲方没有按期交纳二期款，乙方有权停工，每连续一天，由甲方向乙方支付违约金50元。

  5、甲方过错，造成停工、窝工等，每延误一天，应向乙方支付违约金50元。因甲方接到乙方通知三日起验收，不由乙方承提工期延误之责，且甲方每延误一天，赔偿金50元。

  6、因乙方过错，使工程质量达不到商定的标准，由乙方负责修理，工期不顺延。

  7、因乙方过错，致使工期延误，每延误一天向甲方支付违约金50元。 第十二条：环保

  工程验收付清尾款后，乙方为甲方免费供应一次室内空气质量环保检测，检验测试的内容为：甲醛、苯、放射线。检验测试的数据以专业的检验测试的机构出具的《环境检验测试报告》

  本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成，可向法院提起诉讼。 第十四条：附则